CC 2024 13, Jura

Contrat d'entreprise - défauts | action en paiement

Erwägungen (33 Absätze)

E. 2 C.

Le 12 février 2018, l’appelante a commandé à l’intimée une chambre métallique

DR8H24 (ou cuve (destinée à la réalisation de chambre de stérilisation)) pour un prix

de CHF 36'000.- hors TVA (PJ 2 demanderesse; CHF 38'772.- avec TVA à 7.7%,

PJ 3 demanderesse) et une chambre métallique DR12H22 pour un prix de

CHF 55'000.- hors TVA (PJ 4 demanderesse; CHF 59'235.- avec TVA à 7.7%, PJ 5

demanderesse). Ces deux commandes ont fait l’objet d’une confirmation de

commande par l’intimée le 19 février 2018, indiquant un délai – de livraison – au 4,

respectivement 6, avril 2018 (n° 10248 et n° 10249; PJ 3 et 5 demanderesse et PJ 9

et 10 défenderesse). Une troisième commande a eu lieu le 14 juin 2018 portant sur

la réalisation d’équipements complémentaires sur la chambre métallique DR8H24,

pour un prix de CHF 31'652.- hors TVA (CHF 34'089.15 avec TVA à 7.7%), suite à

l’offre n° 180389E du 13 juin 2018 de l’intimée (PJ 9 et 10 demanderesse).

L’appelante était elle-même déjà liée par deux contrats d’entreprise avec des sociétés

V1.________, C.________ SA, et V2.________, D.________, auxquelles étaient

destinées l’objet des commandes passées à l’intimée. S’agissant de la cliente

V1.________, un délai de réalisation en Suisse du « Factory Acceptance Test » avait

été fixé à fin mai 2018 (semaine 21). L’autre cuve devait être livrée et installée sur

site en W1.________ le 5 février 2018 (PJ 3, 3a, et 6, ainsi que PJ 50 à 52 et 54

défenderesse), l’appelante alléguant toutefois avoir négocié un report de délai à fin

août 2018 avec sa cliente V2.________ (cf. not. mémoire de réplique du 15 novembre

2022, p. 6 et mémoire d’appel, p. 4).

Les deux chambres métalliques ont été livrées à l’appelante en juillet 2018 (chambre

métallique DR8H24; cf. not. allégué n° 7 du mémoire d’appel) et en décembre 2018

(chambre métallique DR12H22; bulletin de livraison du 18 décembre 2018, PJ 14

demanderesse).

L’appelante n’a pas honoré entièrement les factures relatives auxdites commandes,

aux motifs qu’elle aurait subi un préjudice en rapport avec le retard de livraison des

chambres métalliques et que tous les travaux n’auraient pas été exécutés par

l’intimée (calorifugeage et réalisation de plancher sur les deux chambres métalliques

et autres travaux sur la chambre DR12H22). Elle a versé au total CHF 75'848.80

d’acomptes à l’intimée (PJ 12 demanderesse), le solde étant contesté. L’intimée,

quant à elle, conteste tout retard dans l’exécution des travaux et justifie des reports

de délais par la demeure de l’appelante dans le paiement des acomptes et la remise

de matériel notamment, ce que réfute l’appelante. Par ailleurs, l’intimée dément tout

accord contractuel entre les parties relatif à la réalisation de travaux de calorifugeage

et de pose de plancher.

Ne parvenant pas à résoudre ce litige à l’amiable, l’intimée a déposé, le 15 juillet

2021, une demande en paiement dirigée contre l’appelante auprès du juge civil du

Tribunal de première instance, concluant, à titre principal, à la condamnation de

l’appelante à lui verser la somme de CHF 17'044.60 avec intérêts à 5 % l’an dès le

14 juillet 2018 et la somme de CHF 39'202.80 avec intérêts à 5 % l’an dès le

29 décembre 2018, ainsi qu’à lui rembourser les frais de l’audience de conciliation à

E. 3 hauteur de CHF 500.00, et, à titre accessoire, à la condamnation de l’appelante à lui

payer la somme de CHF 4'529.80 au titre de remboursement des frais de

recouvrement conformément à l’art. 106 CO, le tout sous suite des frais et de dépens.

Par décision du 1er février 2024, le juge civil a condamné l’appelante à payer à

l’intimée la somme de CHF 56'247.40, plus CHF 4'529.80 de frais de recouvrement,

mis les frais judiciaires, fixés à CHF 5'300.- (frais de procédure de conciliation

compris), à la charge de l’appelante, et condamné l’appelante à payer une indemnité

de dépens à l’intimée d’un montant de CHF 8'460.50.

L’appelante a interjeté appel contre cette décision le 4 mars 2024, concluant à son

annulation, sous suite des frais et dépens de première et de seconde instances.

Dans son mémoire de réponse du 7 mai 2024, l’intimée a conclu au rejet de l’appel

et à la confirmation du jugement de première instance, sous suite des frais et dépens

de première et de seconde instances.

Les parties ont répliqué et dupliqué respectivement les 21 mai et 1er juillet 2024.

Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.1

La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les

décisions du juge de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC). Dans la mesure où le

jugement attaqué porte sur une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) et que la

valeur litigieuse des conclusions concernant l’objet principal est de CHF 10'000.- au

moins (art. 308 al. 2 CPC), la voie de l’appel est ouverte.

1.2

Pour le surplus, interjeté en temps utile et selon les formes requises (art. 311 CPC),

l’appel est recevable. Il convient d’entrer en matière.

1.3

La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit

(art. 310 CPC).

Il sied au préalable de préciser que les parties admettent être liées par trois contrats

d’entreprise (cf. p. 7ss du jugement de première instance). Par ailleurs, elles

s’accordent à dire que le prix de l’ouvrage a été fixé à CHF 132'096.20 (p. 17s. du

jugement de première instance). Aussi, elles ne contestent pas que c’est un montant

de CHF 56'247.40 qui est dû à l’intimée par l’appelante, après déduction des

acomptes versés par cette dernière (CHF 75'848.80 au total) du prix convenu entre

les parties (cf. p. 20 ss du jugement de première instance; PJ 12 demanderesse). Ce

montant n’est pas à proprement parler contesté par l’appelante; toutefois, elle estime

E. 4 ne pas le devoir dans sa totalité au vu des compensations qu’elle entend faire valoir contre l’intimée. 3. En l’espèce, l’appelante prétend d’une part qu’elle a subi une perte de gain en raison de la livraison tardive des chambres métalliques par l’intimée, ce qui l’a empêchée d’honorer ses contrats avec les sociétés V1.________ et V2.________ dans les temps, entrainant la résiliation d’un contrat, lui causant un préjudice de CHF 250'000.- W3.________, respectivement une pénalité de retard de CHF 64'655.- W1.________ . Au stade de l’appel, seule la pénalité de retard de CHF 64'655.- est invoquée à titre de dommage, l’appelante ayant renoncé à se prévaloir du préjudice de CHF 250'000.- faute de pouvoir l’établir à suffisance de preuve (mémoire p. 26). D’autre part, des travaux de calorifugeage et de réalisation d’un plancher, pourtant prévus par les contrats conclus entre les parties selon l’appelante, n’ont pas été réalisés, leur exécution par une entreprise tierce – E.________ – lui ayant coûté CHF 31'588.40 au total (CHF 15'433.40 (PJ 33 défenderesse) + CHF 16'155.- (PJ 39 défenderesse). Partant, elle réclame une réduction des prix forfaitaires fixés par les parties en raison de l’inexécution par l’intimée de certaines parties de l’ouvrage convenu (p. 7 ss mémoire d’appel) et une compensation du solde du prix de l’ouvrage avec sa créance en dommages-intérêts (p. 19ss mémoire d’appel).

E. 4.1 S’agissant de la réduction des prix forfaitaires, l’appelante reproche au premier juge une mauvaise appréciation des preuves en ce qui concerne l’exécution de l’ouvrage par l’intimée compte tenu de la volonté des parties. Ce dernier a retenu, dans le jugement de première instance, que les travaux de calorifugeage et de plancher sur chambre ne faisaient pas partie des travaux que devait exécuter l’intimée, les deux chambres métalliques ayant été réalisées conformément à ce qui avait été convenu par les partie dans l’offre n° 180067B, ainsi que dans les commandes et confirmations de commande fondées sur cette offre. Pour aboutir à ce résultat, le juge civil s’est fondé sur les offres n° 180067A du 24 janvier 2018 et n° 180067B du 9 février 2018 (« Offres A et B »; PJ 25 demanderesse), les commandes du 12 février 2018 et confirmations de commande du 19 février 2018, les plannings (PJ 11, 12 et 20 défenderesse), le bulletin de livraison du 18 décembre 2018, le courriel du 18 août 2022 (PJ 25 demanderesse) et les déclarations, lors de l’audience du 1er mars 2023, de l’intimée, de l’appelante, de F.________, de G.________, de H.________, ainsi que de I.________. En particulier, le juge civil a considéré que bien que les postes « Finition latérale » (calorifugeage) et « Plancher sur chambre » (pose du plancher) aient été prévus dans la première offre pour un montant de CHF 11'700.-, respectivement CHF 7'600.-, leur maintien dans la seconde offre, soit celle acceptée par l’appelante, pour un montant réduit à 0.- ne pouvait que signifier qu’ils ne seraient pas exécutés et avait pour seul but la comparaison, l’élément déterminant permettant de définir si un poste doit ou non être réalisé par l’intimée étant le prix (p. 9 à 15 du jugement de première instance).

E. 4.2.1 Selon l’art. 367 al. 1 CO, après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a lieu. La disposition appartient aux règles sur la garantie des défauts et vise principalement à préserver les droits du maître découlant de l’art. 368 CO. La vérification de l’ouvrage, assortie d’un rapide avis des défauts, sert également les intérêts de l’entrepreneur qui souhaite être fixé le plus rapidement possible sur l’acceptation ou le refus de l’ouvrage. Les conséquences d’un défaut de vérification sont prévues à l’art. 370 al. 2 CO : l’ouvrage est tenu pour tacitement accepté, ce qui entraîne la péremption des droits du maître. Bien que la loi ne l’énonce pas, l’avis des défauts doit être donné immédiatement après leur découverte (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, CO I, 2021, N 1ss ad art. 367 CO).

E. 4.2.2 Il y a découverte d'un défaut lorsque le maître en constate l'existence avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose qu'il puisse en mesurer l'importance et l'étendue. Tel n'est pas déjà le cas lorsqu'apparaissent les premiers signes d'un défaut évolutif qui s'étend ou s'intensifie peu à peu, car cela amènerait le maître à dénoncer n'importe quelle bagatelle pour

E. 4.2.3 Les règles sur le contenu et la forme de l'avis des défauts sont les mêmes, qu'il s'agisse de défauts apparents ou cachés. À teneur de l'art. 367 al. 1 CO, le maître est uniquement tenu de « signaler » les défauts à l'entrepreneur. Cette seule communication (Anzeigepflicht) n'est toutefois pas suffisante et elle doit être accompagnée de la déclaration de volonté du maître selon laquelle il considère l'entrepreneur comme responsable du défaut constaté (Rügepflicht); une certaine précision quant à la description du défaut est de mise, une déclaration toute générale exprimant le mécontentement n'étant pas suffisante. L'entrepreneur doit comprendre sur quels points son ouvrage est contesté et pouvoir saisir la nature du défaut, son emplacement sur l'ouvrage et son étendue. Quand plusieurs défauts sont en cause, il est insuffisant de mentionner uniquement les défauts principaux. Le maître n'a toutefois pas à motiver plus longuement sa position; en particulier, il n'a pas à préciser l'origine des défauts dénoncés, ni à spécifier quels droits il entend exercer (TF 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2; Commentaire romand, op. cit, n° 27 ad art. 367 CO). L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme particulière. Il peut même intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce immédiatement l'un des droits de garantie résultant de l'art. 368 CO en se fondant sur un défaut précis de l'ouvrage. L'exigence légale d'avis immédiat des défauts sert les intérêts de l'entrepreneur, qui doit être fixé le plus rapidement possible sur l'acceptation ou le refus de l'ouvrage. Selon la jurisprudence en matière de contrat d'entreprise, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la

E. 4.2.4 L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut. Il assume une garantie pour

les défauts. Le maître peut faire valoir les droits à la garantie suivants (art. 368 al. 2

CO) : la réfection de l'ouvrage, la réduction du prix ou la résolution du contrat. Il s'agit

de droits formateurs alternatifs. Le droit de demander des dommages-intérêts

complète ces droits formateurs et présuppose que les conditions de fond et d’exercice

de ces droits soient réalisées (en particulier art. 367 al. 1 et 371 CO). Dans l'exercice

de ces droits, le maître doit respecter l'avis des défauts de l'art. 367 al. 1 CO et les

délais de prescription de l'art. 371 CO. La manifestation de volonté par laquelle le

maître exerce l'un de ces droits formateurs peut être expresse ou tacite. Elle est

irrévocable; elle ne peut être modifiée sans l'accord de l'entrepreneur. Le droit à la

réfection permet au maître d'obliger l'entrepreneur à réparer lui-même l'ouvrage à ses

frais. Toutefois, s'il apparaît d'emblée que l'entrepreneur ne s'exécutera pas, soit

parce qu'il s'y refuse, soit parce qu'il en est incapable, le maître peut soit demander

l'exécution par un tiers (exécution par substitution) aux frais de l'entrepreneur, soit

renoncer à la réparation par l'entrepreneur et exiger immédiatement des dommages-

intérêts positifs (créance en remboursement pour inexécution de l'obligation de

réfection, qui est une obligation de faire incombant à celui-ci; art. 107 al. 2,

2e hypothèse, CO). La quotité des dommages-intérêts correspond à la contre-valeur

de la prestation gratuite que l'entrepreneur aurait dû fournir s'il avait réparé l'ouvrage

lui-même. Autrement dit, s'il choisit la réparation et que l'entrepreneur refuse de

l'exécuter ou se révèle incapable de l'effectuer, le maître peut faire réparer l'ouvrage

par un tiers et réclamer des dommages-intérêts comportant notamment le

remboursement de la facture du tiers auquel il a eu recours; ce sont là des

dommages-intérêts compensatoires pour inexécution de l'obligation de faire

incombant à l'entrepreneur (ATF 107 III 106 consid. 2; TF 4A_514 2016 du 6 avril

2017 consid. 3.2.1; Commentaire romand, op. cit., N 3s. ad art. 368 CO).

Dans ce contexte, la jurisprudence admet une application de l’art. 366 al. 2 CO par

analogie. Une autorisation du juge n’est donc pas nécessaire. Le maître est en droit

de réclamer les frais d’intervention du tiers, selon les principes généraux, à titre de

dommages-intérêts (Commentaire romand, op. cit., N 53ss ad art. 368 CO). Selon

l’art. 366 al. 2 CO, lorsqu’il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours

des travaux, que, par la faute de l’entrepreneur, l’ouvrage sera exécuté d’une façon

défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à

l’entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l’avisant que, s’il

ne s’exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux

seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l’entrepreneur. La simple fixation

d’un délai par le maître n’est pas suffisante. La menace de l’exécution par un tiers est

nécessaire. L’entrepreneur doit en effet être informé des conséquences de son

E. 4.2.5 L'acceptation de l'ouvrage constitue une déclaration de volonté du maître par laquelle il signifie à l'entrepreneur considérer l'ouvrage livré comme exécuté conformément au contrat et renoncer à invoquer les droits découlant de la garantie des défauts (TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007, consid. 4.1 et les références citées). A contrario, pour se prévaloir de la garantie pour les défauts, le maître doit respecter deux incombances : procéder à la vérification de l’ouvrage et, le cas échéant, aviser immédiatement l’entrepreneur des défauts. L’irrespect de l’une ou l’autre de ces incombances entraîne la perte de tous les droits liés aux défauts de l’ouvrage, mais d’eux seuls. C’est ce qu’exprime l’art. 370 al. 2 CO par une fiction : si le maître omet les incombances de vérification et d’avis que le CO lui impose, il est censé accepter tacitement l’ouvrage, avec ses défauts; il s’agit d’une présomption irréfragable. L'acceptation de l'ouvrage implique que l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont périmés. Le maître ne peut plus exercer les droits formateurs prévus à l’art. 368 CO, ni prétendre à une réparation de son dommage sur cette base (TF 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 4.1; CHRISTOPH MÜLLER, Contrats de droit suisse, N 1581s.; Commentaire romand, op. cit., N 1ss ad art. 370 CO). Aussi, le prix devient exigible puisque l’entrepreneur a (totalement) exécuté sa prestation (art. 372 al. 1 CO; TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, Zurich 2016, N 3713).

E. 4.2.6 L’art. 8 CC prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. L’art. 8 CC est considéré comme la règle de base de la répartition de fardeau de la preuve en droit privé. Celui qui invoque un droit doit prouver les faits générateurs de droit (ATF 128 III 271 consid. 2a/aa, JdT 2003 I 606). Il incombe au maître de prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps utile (TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.1 à 4.2.3). La charge de la preuve s’étend également au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu’au contenu de l’avis. Sur le plan procédural, la jurisprudence a séparé les fardeaux de l’allégation et de la preuve : l’entrepreneur doit alléguer que le maître ne lui a pas signalé les défauts ou qu’il l’a fait hors délai et c’est au maître de démontrer le contraire (Commentaire romand, op. cit., N 33s. ad art. 367 CO). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). De simples allégations de partie, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu’elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (TF 5A_795/2013 du 27 février 2014, consid. 5.2; CPC-online ad art. 157 CPC).

E. 4.3 Au cas particulier, l’appelante semble invoquer un défaut de l’ouvrage, dès lors qu’elle fait valoir l’absence d’une qualité qui, selon elle, était convenue entre les parties (travaux de calorifugeage et pose d’un plancher). Si l’on devait considérer qu’elle se prévaut plutôt de l’absence d’une prestation, en admettant que les travaux de calorifugeage et de pose d’un plancher en représentent une, il appert que celle-ci consisterait tout au plus en des travaux de peu d’importance et secondaires par rapport à l’ensemble de l’ouvrage; ainsi, l’appelante ne saurait contester la livraison de l’ouvrage en avançant le fait que les travaux en question n’ont pas encore été exécutés, sous peine de commettre un abus de droit (cf. TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, Genève – Zurich – Bâle 2016, p. 520, N 3779). S’agissant en effet de l’ampleur des travaux considérés comme manquants par l’appelante, il apparait que les travaux de calorifugeage sont prévus dans les commandes du 12 février 2018 sous le poste « Finition latérale »; ce terme, « finition », est éloquent et ne laisse planer aucun doute quant au fait qu’il s’agit de les considérer comme des travaux mineurs. On ne saurait dès lors retenir que ce poste et celui de la pose du plancher constituent des travaux essentiels (cf. TF 4C.469/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.6). On doit admettre que ceux qui doivent au contraire être considérés comme tels ne sont autre que la réalisation de la « Chambre », seul poste de la commande du

E. 4.4 Toutefois, au stade de l’appel, elle ne conteste plus avoir accepté explicitement

l’ouvrage, soit les deux chambres métalliques, lors de leur livraison en juillet 2018 et

le 18 décembre 2018, selon le bulletin de livraison daté du même jour (PJ 14

demanderesse). Or, par son acceptation, le maître exprime en effet que, en raison de

la conformité de l’ouvrage, il renonce à exercer ses droits découlant de la garantie

(Commentaire romand, op. cit., N 1 ad art. 370).

En tout état de cause, la question de savoir si l’employé de l’appelante qui a signé

ledit bulletin de livraison a valablement engagé cette dernière à l’égard de tiers aurait

pu demeurer ouverte, puisque celle-ci a à tout le moins accepté tacitement l’ouvrage

en ne signalant aucun défaut à l’intimée en temps utile tel qu’exigé par l’art. 367 CO.

Elle a, au contraire, emporté la seconde chambre métallique, sans autre réserve, la

première ayant été emportée par l’appelante en juillet 2018 déjà, ce qui est retenu

par le premier juge (p. 15 à 17 et p. 19, avant-dernier paragraphe, du jugement de

première instance) et admis par l’appelante (allégué n° 7 du mémoire d’appel). Si elle

entendait faire valoir des droits découlant de la garantie pour les défauts, il lui

incombait alors de signaler immédiatement l’absence de travaux de calorifugeage et

de pose de plancher, soit dans les jours qui ont suivi la livraison de l’ouvrage. Ayant

eu recours aux services d’une entreprise tierce pour réaliser ces travaux en juin 2018

déjà, l’appelante devait se rendre compte instantanément à la livraison de l’ouvrage

que le contrat n’avait pas été exécuté selon sa volonté. De là, il ne lui restait que

quelques jours pour aviser l’intimée des défauts. Or, elle est restée passive et s’est

contentée d’opposer des défauts lorsque l’intimée lui a réclamé d’exécuter sa

prestation, ce qui est manifestement tardif (cf. courrier du 11 mars 2019, PJ 45

défenderesse; courriel du 24 février 2020, PJ 46; courriel du 10 février 2021, PJ 21

demanderesse). Elle ne prouve, ni ne prétend même, avoir avisé l’intimée à temps,

alors que celle-ci a pourtant bien allégué qu’elle ne lui avait pas signalé de défaut,

tant dans son mémoire de demande du 15 juillet 2021 (en p. 5 : « La défenderesse

n’a jamais invoquée quelconque défaut, elle s’est contentée à ne pas honorer le

paiement des factures établies. Ça n’est qu’après avoir été mise en demeure qu’elle

a fait part de certains griefs ») que dans son mémoire de réponse du 7 mai 2024 (en

p. 7 : « l’appelante ne l’a jamais mis en demeure lors de l’exécution des travaux

d’exécuter des travaux de calorifugeage et de construction d’un plancher »).

En n’avisant pas (immédiatement) l’intimée des défauts dont l’appelante se prévaut

dans la présente procédure, l’ouvrage est réputé avoir été accepté et cette dernière

a vu ses droits découlant de la garantie pour les défauts se périmer, de sorte qu’elle

ne peut désormais plus s’en prévaloir. Autrement dit, depuis le moment de

l’acceptation de l’ouvrage, son prix est devenu exigible et l’appelante ne peut plus

prétendre à une réparation de son dommage.

E. 4.5 Par surabondance, relevons encore que l’appelante ne pouvait pas demander l’exécution des travaux par un tiers aux frais de l’intimée, respectivement n’était pas en mesure de réclamer des dommages-intérêts compensatoires, au sens de l’art. 368 al. 2 CO, équivalant au remboursement des factures de la société E.________ (l’appelante a limité son appel à ce seul montant de CHF 31'588.40, n’étant pas en mesure de prouver à suffisance le montant de CHF 8'890.-; p. 18 du mémoire d’appel), car elle n’a pas imparti de délai à l’intimée pour parer au défaut, ni ne l’a 11 avisée qu’elle risquait de devoir supporter les frais d’intervention d’une entreprise tierce. À l’instar de ce que constate le juge civil (cf. p. 14 du jugement de première instance), l’appelante n’établit pas avoir agi de la sorte, ni ne le prétend d’ailleurs (cf. not. p. 11 mémoire de duplique du 15 novembre 2022 : « Celle-ci pouvait naturellement se douter du fait qu’ils représenteraient un coût qui serait assumé par la défenderesse »), au contraire (cf. p. 5 du mémoire de réplique du 21 mai 2024 : « Les travaux d’E.________ sont intervenus immédiatement au moment où l’état d’avancement de la réalisation de chacune des cuves par l’intimée l’ont permis », mise en gras ajoutée). La réalisation des travaux par une entreprise tierce dans les locaux de l’intimée ne suffit manifestement pas à établir d’une part qu’un délai aurait été fixé à l’intimée pour qu’elle s’exécute personnellement, et, d’autre part, qu’elle aurait tardé à, respectivement refusé de, s’exécuter, de sorte qu’il n’apparait pas que l’appelante eût été autorisée à faire exécuter les travaux par un tiers aux frais de l’intimée. L’appelante n’a finalement pas prouvé avoir été contrainte de mandater une tierce entreprise pour réaliser des travaux, qui selon elle devaient être effectués initialement par l’intimée, ce qui lui a coûté CHF 15'433.40 et CHF 16'155.-, alors que l’apport de cette preuve lui incombait selon l’ordonnance sur les preuves du 1er mars 2023 du juge civil (p. 142). Partant, il appert que l’appelante n’a pas mis l’intimée en demeure de réaliser les travaux en question, avant de les confier à une entreprise tierce. Dans ce sens également, il doit être retenu que l’appelante n’a, en tout état de cause, pas respecté les incombances qu’étaient les siennes afin de faire valoir en sa faveur les règles sur la garantie pour les défauts.

E. 4.6 Au vu de ces éléments, l’appelante n’est pas fondée à faire valoir une réduction du prix de l’ouvrage équivalant au prix des travaux qu’elle a fait exécuter par des entreprises tierces. 5

E. 5 L’appelante conteste cette appréciation des preuves, prétendant, en substance, que si le prix de l’ouvrage a été revu à la baisse dans le cadre de la seconde offre, c’est uniquement pour tenir compte du fait qu’elle fournirait la matière première, les montants de CHF 36'000.- et CHF 55'000.- constituant des prix forfaitaires globaux qui n’ont porté que sur le poste principal sans être ventilés pour chacun des postes des travaux commandés. Elle considère qu’il n’a pas pour autant été question d’abandon de certains travaux complémentaires, qui figurent d’ailleurs tant dans la seconde offre que dans les confirmations de commandes qui s’en sont suivies, le montant de CHF 0.- les accompagnant signifiant qu’aucun prix supplémentaire n’était dû. Elle ajoute que les termes « plancher » et « calorifuge » ressortent des commandes du 12 février 2018, que la mention « Toute matière fournie par vos soins » et le délai de livraison accompagnent également les postes « Finition latérale » et « Plancher sur chambre » figurant dans la seconde offre et les confirmations de commande, qu’une entreprise tierce a été mandatée en juin 2018 par ses soins, lorsqu’elle s’est aperçue que l’intimée ne réaliserait pas les travaux de calorifugeage et de pose du plancher, que la mention « coupe habillage extérieur » sur les plannings de travaux de l’intimée correspond aux travaux de calorifugeage et que celle intitulée « pose du plancher » est explicite, et que la fourniture évoquée dans le courriel du 2 mai 2018 de l’intimée (PJ 21 défenderesse) devait servir à la réalisation des travaux de calorifugeage et de la pose du plancher. L’appelante en déduit un droit à une réduction du prix correspondant aux coûts de l’intervention d’un tiers quant à la réalisation des travaux de calorifugeage et de la pose du plancher (p. 9 à 18 mémoire d’appel). La question de savoir si le contrat d’entreprise conclu entre les parties prévoyait des travaux de calorifugeage et une pose de plancher peut demeurer ouverte pour les motifs qui suivent.

E. 5.1 L’appelante fait également valoir, en compensation du solde du prix de l’ouvrage, une créance en dommages-intérêts, d’un montant de CHF 250'000.-, pour le dommage qu’elle impute au retard de livraison de l’intimée. Elle reproche au juge civil d’avoir considéré qu’elle n’avait pas établi que l’intimée était tombée en demeure, au motif qu’aucun terme de livraison n’aurait été déterminé par les parties ou du moins que ceux-ci aurait été reportés d’un commun accord, dès lors que l’appelante a accepté de poursuivre les travaux avec l’intimée au-delà des dates prévues dans les confirmations de commande et plannings. L’appelante critique également le jugement de première instance dans la mesure où il retient qu’elle aurait échoué à rapporter la preuve de son dommage et du lien de causalité entre celui-ci et le retard de livraison (p. 27ss et p. 40ss du jugement de première instance).

E. 5.2.1 La notion de dommage consécutif au défaut au sens de l’art. 368 CO ne couvre pas les dommages de retard que doit l’entrepreneur en raison d’un dépassement de délai (art. 103 al. 1 CO; Commentaire romand, op. cit., N 58 ad art. 368 CO). Tout retard, volontaire ou non, autre que l’impossibilité objective et définitive relève des règles sur

E. 5.2.2 La demeure non imputable au débiteur (qui ne répond ni de sa faute personnelle, art. 97 al. 1 CO, ni de son auxiliaire, art. 101 CO) entraîne deux seuls effets : pour les dettes d’argent, elle fait courir l’intérêt moratoire (art. 104 CO); « dans un contrat bilatéral », elle donne au créancier le droit formateur de renoncer à l’exécution en nature de l’obligation, voire de résoudre le contrat (art. 107 al. 2 CO, 2e et 3e voies). La demeure imputable au débiteur entraîne des conséquences supplémentaires pour ce dernier : elle oblige le débiteur à indemniser le créancier de tout le dommage causé par l’exécution tardive (art. 103 et 106 CO); « dans un contrat bilatéral », elle permet au créancier de renoncer à la prestation qui lui est due et de choisir l’indemnisation de son intérêt à l’exécution (dommages-intérêts positifs) en échange (ou sous imputation) de sa propre prestation (art. 107 al. 2 CO, 2e voie) ou de résoudre le contrat (art. 107 al. 2 CO, 3e voie, et art. 109 CO; Commentaire romand, op. cit., N 3s. ad art. 102 CO).

E. 5.2.3 L’art. 102 CO dispose que le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier. Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. Soumise à quatre conditions cumulatives, la survenance de la demeure ne suppose pas la faute du débiteur. Celle-ci est cependant une condition des dommages-intérêts au profit du créancier (art. 103, 106, 107 al. 2 et 109 CO; Commentaire romand, op. cit., N 10 ad art. 102 CO). La demeure du débiteur suppose que l’obligation soit exigible et exécutable (exécution objectivement possible) et que le retard dans l’exécution soit injustifié, ainsi que l’interpellation du débiteur par le créancier (art. 102 al. 1 CO) ou un fait équivalent (art. 102 al. 2 CO). Sans une interpellation préalable du créancier, le débiteur ne tombe en demeure que lorsqu'il peut savoir, en raison d'autres circonstances et d'une manière suffisamment claire et précise, qu'il est tenu d'exécuter sa prestation. Selon l'art. 102 al. 2 CO, cette hypothèse est réalisée lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier. Ce jour peut correspondre à une date déterminée ou ressortir d'autres critères objectifs, à condition qu'ils permettent d'établir le jour de l'exécution avec la même précision et sans équivoque possible (TF 4C.241/2004 du 30 novembre 2004 consid.4.1 et les références citées). Autrement dit, une interpellation n’est pas nécessaire lorsque les parties sont convenues d’un terme, dit aussi terme comminatoire, de sorte que le débiteur sait d’emblée quand exactement ou jusqu’à quand il doit s’exécuter. Lorsqu’un délai est convenu pour l’exécution, la demeure débute le dernier jour du délai (Commentaire romand, op. cit., N 26 ad art. 102 CO).

E. 5.2.4 Selon l’art. 103 CO, le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d’exécution tardive et répond même du cas fortuit (al. 1). Il peut se soustraire à cette responsabilité en prouvant qu’il s’est trouvé en demeure sans aucune faute de sa part ou que le cas fortuit aurait atteint la chose due, au détriment du créancier, même si l’exécution avait eu lieu à temps (al. 2). Le fait générateur de la responsabilité est la demeure du débiteur : toutes les conditions de l’art. 102 CO doivent donc être réunies. Les dommages-intérêts de retard indemnisent l’ensemble du dommage causé (au sens de la causalité naturelle et adéquate) par la demeure. Conformément à la théorie de la différence, le créancier doit être placé dans la situation qui serait la sienne si le débiteur avait exécuté son obligation à temps (intérêt positif à la prestation en souffrance). Le dommage comprend notamment le gain manqué (p. ex. : perte de l’opportunité de revendre l’objet de la prestation). Conformément à l’art. 8 CC, le créancier supporte le fardeau de la preuve de la demeure du débiteur, du dommage et de la causalité. Les règles générales sur l’évaluation du dommage et la fixation de l’indemnité sont applicables (art. 42 à 44 CO par renvoi de l’art. 99 al. 3 CO), l’application de l’art. 99 al. 2 CO pour la fixation de l’indemnité étant controversée. Il est souvent difficile d’apporter une preuve stricte du gain manqué ou de la diminution de la valeur de la prestation. Le juge doit alors, par exemple, fixer le dommage par référence à un prix de revente hypothétique, en se fondant sur des critères objectifs, le cours ordinaire des choses et les mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO cum art. 99 al. 3 CO). Il ne s’agit pas pour autant d’un calcul abstrait du dommage, lequel est possible (et prévu par le législateur dans l’art. 191 al. 3 et 215 al. 2 CO) pour les marchandises cotées à la bourse ou qui ont un prix courant (Commentaire romand, op. cit., N 4ss ad art. 103 CO).

E. 5.2.5 Il n’y a pas demeure (ou la demeure est suspendue) aussi longtemps que le retard (ou le refus) d’exécuter est justifié par une objection ou une exception du débiteur. Le retard est justifié – et donc la demeure du débiteur exclue – lorsque, notamment, le créancier est en demeure d’accepter la prestation ou d’accomplir les actes préparatoires qui lui incombent. Dilatoires ou péremptoires, les exceptions du débiteur telle que l’exception d’inexécution (art. 82 CO, non adimpleti contractus) ou d’insolvabilité (art. 83 CO), la prescription (art. 60, 67, 127 ss CO) ou encore un droit de rétention réel (art. 895 ss CC) ou personnel justifient également un refus d’exécution. L’invocation d’une exception (dont l’existence n’est pas relevée d’office par le juge) faite cesser ou suspend l’exigibilité de la créance, et de la demeure avec elle (Commentaire romand, op. cit., N 13ss ad art. 102 CO). En vertu de l'art. 107 CO, l'entrepreneur peut résilier le contrat - avec effet « ex nunc » lorsque les travaux ont déjà commencé - si le maître n'exécute pas ses obligations principales en temps voulu, notamment s'il ne paie pas le prix de l'ouvrage ou des acomptes après avoir été mis en demeure de le faire. Par ailleurs, conformément aux art. 91 et 96 CO réglant la demeure du créancier, l'entrepreneur a également le droit de résilier le contrat si le maître viole son devoir de collaboration, par exemple s'il n'accomplit pas les actes préparatoires qui lui incombent. Le droit de résolution du

E. 5.3.1 Au cas particulier, il n’est pas contesté que l’obligation de l’intimée était exigible et que son exécution était objectivement possible. En revanche, est litigieuse la question de savoir si un terme a été convenu entre les parties quant à la livraison de l’ouvrage, respectivement si une interpellation de l’intimée eût été nécessaire. L’appelante soutient que des dates de livraison ont été convenues entre les parties; il s’agit des 4 et 6 avril 2018, dates qui figurent sur les confirmations de commande du 19 février 2018 (PJ 9 et 10 défenderesse), l’intimée ayant admis avoir livré les chambres métalliques respectivement en juillet et en décembre 2018. Par ailleurs, elle conteste avoir admis un report du délai de livraison, faisant valoir qu’elle n’avait pas l’intention de se départir du contrat mais d’exiger des dommages-intérêts pour cause de retard. Elle explique la commande d’équipements complémentaires en juin 2018 seulement pour la cuve destinée à la W1.________ par l’avancée de la réalisation de ladite cuve, la quasi instantanéité de l’exécution de cette nouvelle commande (offre du 13 juin 2018 avec une date de livraison prévue le lendemain), qui représentait surtout de la fourniture de matériel, et le respect de son propre délai vis-à-vis de son partenaire contractuel V2.________, précisant encore que la demande de prix formulée par l’appelante au sujet de ces équipements supplémentaires datait du 5 avril 2018 déjà. Elle ajoute qu’on ne peut déduire aucune admission du report du délai de livraison concernant la cuve destinée au W3.________ du fait qu’elle a demandé en juillet 2018 à l’intimée de se concentrer sur celle destinée en W1.________ puisqu’à ce moment, son partenaire contractuel V1.________ avait résilié leur contrat, de sorte que le dommage ne pouvait plus être évité et qu’il s’agissait de restreindre au possible celui qui était susceptible de se produire avec le partenaire V2.________. La Cour constate qu’il ressort effectivement des confirmations de commande du

E. 5.3.2 Il sied désormais d’examiner si le retard dans l’exécution était injustifié. Le premier

juge a admis que tel était le cas (p. 33ss du jugement de première instance), ne

retenant pas l’exception d’inexécution de l’art. 82 CO opposée par l’intimée en

première instance. Or, l’intimée n’a pas fait appel et ne conteste pas le raisonnement

du premier juge sur ce point; au contraire, dans son mémoire de réponse du 7 mai

2024, elle « se rallie pleinement et en totalité aux considérants écrits du jugement du

1er février 2014 de M. le Juge civil du Tribunal de Première Instance » et « fait sienne

l’analyse de M. le Juge civil du Tribunal de Première Instance tant pour ce qui est des

faits que de l’application du droit », ajoutant que « ce jugement n’est pas sujet à

contestations » et qu’il « doit être confirmé en tous points ».

Toujours dans son mémoire de réponse du 7 mai 2024, l’intimée fait tout de même –

et uniquement – état d’un retard dans la remise de la matière par l’appelante (PJ 19

défenderesse), des tôles lui ayant été remises le 13 mars 2018 au lieu du 6 au 9 mars

2018, et se plaint d’éléments manquants. Elle fait ainsi fait valoir que dans le rapport

de retard joint au courrier du 2 mai 2018 (PJ 8e demanderesse), elle a relevé qu’elle

avait été bloquée pour la fabrication de la tuyauterie parce qu’elle n’avait pas reçu la

matière suffisamment rapidement, précisant qu’elle n’avait toujours pas tout reçu

puisqu’il lui manquait notamment une partie des manchons (p. 9 mémoire de

réponse). À ce sujet, le premier juge a notamment constaté d’une part qu’il est admis

par les parties qu’il appartenait à l’appelante de fournir la matière, et, d’autre part, que

dans les échanges de courriels dont se prévaut l’intimée (PJ 19 défenderesse et

PJ 8e demanderesse notamment), l’intimée ne met pas en demeure l’appelante de

lui remettre la matière dans un délai déterminé. Ce constat, qui ne prête pas le flanc

à la critique et que l’intimée ne conteste pas formellement (elle se contente tout au

plus de relever que l’appelante aurait été en retard dans la remise du matériel, sans

dire mot sur les considérations du premier juge à ce sujet), suffit à sceller le sort du

litige; dès lors que l’intimée n’a pas mis l’appelante en demeure de lui remettre le

matériel, elle ne saurait se prévaloir d’un motif justificatif. Cela vaut également pour

le prétendu retard dans le paiement des acomptes et l’absence de plans détaillés,

étant rappelé que l’intimée ne s’en prévaut toutefois plus dans le cadre de la

procédure d’appel pour justifier le report des délais. On doit ainsi admettre que cette

dernière ne conteste pas l’appréciation du premier juge selon laquelle l’appelante

n’était pas en demeure et que l’intimée n’était pas en mesure de lui opposer

l’exception de l’art. 82 CO (consid. 7.3.5), qu’il ne sied dès lors pas d’examiner plus

en détails au stade de l’appel, étant rappelé que lorsque la maxime des débats est

applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler

les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent

leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve

qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie

adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits

pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; TF 4A_260/2021 du 2 décembre 2021

consid. 5.1.1).

Partant, on doit suivre l’appelante lorsqu’elle considère que le juge civil aurait ainsi

dû retenir que l’intimée était en demeure de livrer l’ouvrage depuis respectivement

les 5 et 7 avril 2018.

E. 5.3.3 Dans ces conditions, il s’agit à présent de résoudre la question de savoir si l’appelante est parvenue ou a échoué à rapporter la preuve de son dommage et du lien de causalité entre celui-ci et le retard de livraison. Cette dernière réclame, au stade de l’appel, à titre de dommage, une indemnité pour la perte de gain subie en relation avec la résiliation du contrat conclu avec sa cliente V1.________. L’appelante fait valoir qu’à fin juin ou début juillet 2018, C.________ SA, sa cliente V1.________, a résilié le contrat qui les liait et lui a, dans ce contexte, réclamé, par l’intermédiaire de leur banque respective, le remboursement de l’acompte de CHF 150'000.- déposé en garantie sur un compte bancaire (PJ 32, 32a et 55 défenderesse). Elle en déduit que la résiliation du contrat est survenue du fait que la chambre métallique ne lui a jamais été livrée. Celle-ci a finalement été livrée à U3.________ LTD, une autre cliente de l’appelante établie en W2.________ (PJ 40 défenderesse). Le dommage qu’elle déduit de la rupture contractuelle avec sa cliente V1.________ équivaut au gain que lui aurait procuré le contrat s’il n’avait pas été résilié, ce qui correspond à une marge de 50 % sur le chiffre d’affaires de CHF 500'000.- que lui aurait rapporté ledit contrat, (PJ 3, 42, 50 défenderesse), soit CHF 250'000.-; elle en veut pour preuve son compte d’exploitation pour l’année 2018 (PJ 42 défenderesse). L’appelante réfute les motifs du juge civil selon lesquels l’utilisation de la chambre métallique destinée initialement à la cliente V1.________ dans le cadre du contrat conclu avec la cliente V3.________ exclurait tout dommage, arguant que cette dernière aurait de toute manière commandé une chambre de stérilisation à l’appelante, qui aurait fait affaire avec elle, moyennant certes la réalisation d’une troisième cuve; autrement dit, le contrat conclut avec la cliente V3.________ ne remplace pas la perte de gain issue de la perte du contrat avec la cliente V1.________, les deux gains attendus de l’exécution de ces contrats devant s’additionner. Quoiqu’en dise l’appelante, il sied de confirmer le constat du juge civil lorsqu’il retient que la chambre métallique qui était initialement destinée à la cliente V1.________ de l’appelante a finalement été livrée à une cliente en W2.________, de sorte qu’il n’est

E. 6 éviter d'être déchu de ses droits (TF 4A_293/2017 du 13 février 2018 consid. 2.2.3). Le délai court à compter du moment où le maître se rend compte – ou devrait se rendre compte, selon les règles de la bonne foi – que le défaut constitue une inexécution du contrat, et non pas un phénomène usuel qui ne dénote pas encore une dérogation au contrat (ATF 131 III 145 consid. 7.2; cf. aussi ATF 117 II 425 consid. 2 qui évoque le cas d'une fissure croissante). L’ouvrage est entaché d’un défaut lorsqu’il ne possède pas les qualités convenues – expressément ou tacitement – par les parties, ou auxquelles le maître pouvait s’attendre d’après les règles de la bonne foi. Pour la première catégorie, il ne faut pas se limiter à ce qui a été expressément formulé; il faut bien plus rechercher, selon les règles générales d’interprétation, ce que les parties ont voulu dans chaque cas concret. S’agissant de la seconde catégorie, la qualité attendue vise, d’une part, la matière utilisée : elle ne peut pas être de qualité inférieure à la moyenne; elle concerne, d’autre part, les propriétés nécessaires ou usuelles pour l’usage convenu. Toute divergence entre ce que l’ouvrage livré est effectivement et ce qu’il devrait être, selon les attentes des parties, constitue un défaut. S’agissant des qualités expressément convenues, peu importe que leur manque entraîne une dépréciation de l’ouvrage : leur simple absence constitue déjà en elle-même un défaut. En raison de la définition retenue du défaut, la distinction que fait la loi entre « défauts » et « infractions au contrat » ne revêt que peu d’importance. La notion de défaut recouvre en effet celle d’infraction au contrat. La distinction n’a aucune portée juridique, tout au plus un intérêt – académique – de classification. Dans tous les cas, l’art. 368 CO s’applique (Commentaire romand, op. cit., N 5 ss ad art. 368 CO).

E. 7 découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi. Il en va de même, à la rigueur, d'une communication intervenue sept jours après la découverte des défauts. En revanche, sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts. Lorsque le maître de l'ouvrage émet des prétentions en garantie, l'entrepreneur peut alléguer que l'ouvrage a été accepté malgré ses défauts (TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.1 à 4.2.3).

E. 8 éventuelle passivité. Le maître doit donc indiquer qu’à l’échéance du délai il aura recours aux services d’un tiers (Commentaire romand, op. cit., N 33 ad art. 366 CO).

E. 12 la demeure (art. 102ss CO; LUC THÉVENOZ, in Commentaire romand CO I, 2021, N 1 ad art. 102 CO).

E. 14 contrat est soumis aux art. 107-109 CO. Ainsi, en principe, il incombe à l'entrepreneur de fixer au maître de l'ouvrage un délai convenable pour s'exécuter (art. 107 al. 1 CO; TF 4A_603/2009 du 9 juin 2010 consid. 2 et les références citées).

E. 19 pas établi que l’appelante ait subi un dommage et encore moins que celui-ci équivaille

à CHF 250'000.-.

L’appelante fait valoir qu’elle aurait conclu trois contrats au lieu de deux avec ses

propres clientes si l’intimée s’était exécutée à temps mais cette argumentation n’est

qu’hypothétique, voire douteuse, puisque si elle a été en mesure de livrer une cuve à

destination de l’W2.________, c’est incontestablement parce qu’elle en avait une à

disposition, ce qui a d’ailleurs pu jouer en sa faveur pour obtenir la conclusion de ce

contrat. On doit en déduire que l’appelante a manifestement été en mesure de se

servir de la chambre métallique destinée initialement à sa cliente V1.________ pour

la livrer finalement à sa cliente V3.________, et ainsi réduire en partie du moins, si

ce n’est en totalité, le montant de son dommage; en témoignent d’ailleurs ses propres

déclarations lors de l’audience du 1er mars 2023 : « Le projet d’W2.________ était

devisé à CHF 550'000.- et nous sommes payés à raison de 50 % de ce prix au

moment de la livraison. Nous avions intérêt de livrer. Nous n’avons pas contesté la

livraison de la seconde cuve car il fallait qu’elle parte » (p. 148). Autrement dit,

l’appelante n’a pas perdu l’opportunité de revendre l’ouvrage, bien que son partenaire

contractuel n’eût pas été celui qui était prévu initialement. Au contraire, son chiffre

d’affaire pour cette vente est supérieur de CHF 50'000.- à celui qu’aurait été le sien

si la cuve avait été vendue à sa cliente V1.________. Ainsi, elle n’établit pas qu’elle

se serait retrouvée dans une situation défavorable par rapport à celle qu’aurait été la

sienne si l’intimée n’avait pas été en demeure.

Au vu de ces éléments, il appert que l’appelante ne parvient pas à établir son

dommage. Dès lors que la condition du dommage n’est pas réalisée, il serait superflu

d’examiner les autres conditions de l’art. 103 CO (lien de causalité et faute). Notons

toutefois qu’il n’est pas établi que la résiliation du contrat par la société V1.________

– que l’on doit admettre, ne serait-ce que parce que la cuve a finalement été livrée à

un autre partenaire contractuel – trouve son origine dans le retard de livraison de la

chambre métallique. Bien que cette hypothèse puisse certes être plausible, elle n’est

pas certaine et dans tous les cas étayée par aucune pièce. De simples déductions

telles que « on ne voit pas pour quelle autre raison que le retard de livraison une telle

résiliation aurait pu intervenir » (p. 29 mémoire d’appel) ne suffisent manifestement

pas à établir le motif de la résiliation, respectivement que ce motif tient dans le retard

d’exécution de l’intimée. Les déclarations de son ancien employé, F.________, ne

sont d’aucun secours à l’appelante puisqu’elles s’apparentent bien plus à une

déduction hypothétique qu’à des propos attestés fermement (« La cause de

l’annulation du contrat avec le W3.________ était certainement le retard »; p. 151) Il

revenait pourtant à l’appelante de prouver ce fait, ce d’autant plus que l’on peut

aisément envisager qu’elle détienne des échanges écrits avec la cliente V1.________

à ce sujet; à tout le moins aurait-elle pu en obtenir pour les besoins de la procédure,

dans l’hypothèse où au moment de retirer son acompte de CHF 150'000.- la cliente

V1.________ n’avait expliqué son geste que par oral. Ainsi, la condition du lien de

causalité entre le prétendu dommage subi par l’appelante et le retard dans l’exécution

de l’intimée semble également faire défaut.

E. 20 6. L’appelante a été condamnée en première instance à payer à l’intimée un montant de CHF 4'529.80 de frais de recouvrement. Elle ne conteste toutefois pas ce point du jugement de première instance, qui ne doit ainsi pas faire l’objet de l’examen de la Cour de céans, étant rappelé que compte tenu du fait que l’appel ordinaire a un effet réformatoire, l’appelante ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée mais devra, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel (qui aurait par hypothèse décidé d’annuler le premier jugement) de statuer à nouveau en reprenant les conclusions de l’appelant. L’appel doit être motivé, cette condition légale de recevabilité étant examinée d’office par l’instance d’appel. Cela signifie que l’appelant a le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié. En d’autres termes et ainsi que le retient la jurisprudence, la motivation « doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre sans effort » : l’appelant doit discuter « au moins de manière succincte » les considérations du jugement qu’il attaque, en désignant avec précision les passages contestés et les pièces du dossier sur lesquelles s’appuie sa critique (NICOLAS JEANDIN, in Commentaire romand, CPC, 2019, N 3ss ad art. 311 CPC et les références citées). 7. Pour l’ensemble de ces motifs, l’appel doit être rejeté et le jugement de première instance doit être confirmé. 8. Au vu du sort du litige, il convient de mettre les frais de la présente procédure à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Pour le même motif, l’appelante doit être condamnée à payer les dépens de l’intimée, qui doivent être taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) et au vu de la note d’honoraires produite le 7 mai 2024.

E. 21 PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette l’appel du 4 mars 2024; met les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 2’900.- et prélevés sur l’avance effectuée, à la charge de l’appelante; condamne l’appelante à payer à l’intimée une indemnité de dépens pour la procédure d’appel, fixée à CHF 5'298.95 (y compris débours et TVA); informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 30 septembre 2024 AU NOM DE LA COUR CIVILE La présidente : La greffière : Nathalie Brahier Julie Comte

E. 22 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est de plus de CHF 30'000.-

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CIVILE

CC 13 / 2024

Président

Nathalie Brahier

Juges

Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet

Greffière

Julie Comte

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2024

en la cause civile liée entre

A.________ SA, (…), U1.________,

- représentée par Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy,

appelante,

B.________ SA, (…), U2.________,

- représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,

intimée,

relative à la décision du 1er février 2024 du juge civil du Tribunal de première instance

(CIV/1200/2021).

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.________ SA (ci-après : l’appelante) est une société anonyme ayant pour but

toutes activités de service d’ingénierie et de maintenance en matière industrielle,

notamment en matière médicale (PJ 1 défenderesse).

B.________ SA (ci-après : l’intimée) est une société anonyme ayant pour but

l’exploitation d’une tôlerie industrielle, la fabrication de produits métallurgiques,

d’accumulateurs et de citernes (PJ 2 défenderesse).