88.006

#ST# 88.006 Message concernant la prolongation du délai pour l'octroi de subventions de construction par l'assurance-vieillesse et survivants du 1er mars 1988 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concer- nant la prolongation du délai pour l'octroi de subventions de construction par l'assurance-vieillesse et survivants et vous proposons de l'approuver. Par la même occasion, nous vous proposons de classer l'intervention parle- mentaire suivante: 1987 M 87.564 Loi sur l'AVS. Prolongation du délai fixé à l'article 155 (N 18.12.1987, Fischer-Sursee; E 1. 3.1988) Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 1er mars 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 754, 1988 -131

Condensé Dans le cadre du premier train de mesures en vue de la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, l'aide financière que l'AVS accordait depuis 1975 pour la construction d'établissements pour personnes âgées a été déléguée aux cantons. Deux délais ont été fixés dans la loi afin de régler la période transitoire, soit le 31 décembre 1985 pour l'envoi des demandes et le 30 juin 1988 pour le début des travaux de construction. Une motion transmise par le Conseil national et le Conseil des Etats oblige le Conseil fédéral à présenter un projet pour une prolongation du délai de mise en chantier. Cette prolongation de délai doit entrer en vigueur le plus rapidement possible, raison pour laquelle nous vous présentons un projet d'arrêté fédéral urgent. Une prolongation de délai de deux ans vous est proposée. 755

Message I Partie générale II Introduction de subventions en faveur de la construction de homes pour personnes âgées Les subventions pour la construction et l'équipement de homes pour personnes âgées ont été introduites le 1er janvier 1975, (art. 101 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, LAVS, dans la teneur du texte révisé du 28 juin 1974; RO 1974 1589) avec des dispositions transitoires pour les constructions entreprises entre le 1er janvier 1973 et le 31 décembre 1974. En vertu de l'article 216 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) des subventions peuvent être octroyées jusqu'à concurrence du tiers des frais pris en considération et jusqu'à 50 pour cent si un intérêt majeur le justifie. De plus, il est possible d'allouer des prêts à titre gratuit ou onéreux. Pour des raisons financières, cependant, on a renoncé à accorder des prêts et le taux de subventionnement usuel a été fixé à 25 pour cent. Les institutions pour personnes âgées qui offrent aussi leurs services (repas, aide ménagère, soins des pieds, etc.) aux personnes d'un certain âge qui maintiennent leur domicile hors du home reçoivent un supplément de 2,5 pour cent (soit en tout 27,5%). Seules les constructions en zone de montagne bénéficient d'un taux de 33'/s pour cent. 12 Suppression des subventions La suppression des subventions pour la construction de homes pour personnes âgées a été décidée à la faveur de la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. En 1980 déjà, lors de la procédure de consultation, la majorité des cantons s'était prononcée pour cette suppression. L'article 155 LAVS (RO 1985 2002), adopté par les Chambres fédérales le 5 octobre 1984, est entré en vigueur le 1er janvier 1986. Il prescrit que ne seront plus subventionnés que les projets annoncés avant son entrée en vigueur. Afin d'éviter toutefois que des projets bâclés ne soient déposés à la va-vite, en quelque sorte comme réserve, avant la date fatidique, ce qui aurait été contraire aux buts de la nouvelle répartition des tâches, il a été spécifié que les subventions ne seraient octroyées et versées qu'à la condition que les travaux de construction soient entrepris au plus tard deux ans et demi après l'entrée en vigueur de l'article 155 LAVS. Après s'être entretenu avec une délégation des Directeurs cantonaux des finances au sujet de la réalisation de la nouvelle répartition des tâches, le Conseil fédéral a, le 25 mai 1985, informé les cantons qu'il entendait mettre en vigueur les dispositions de l'article 155 LAVS le 1er janvier 1986. Le dernier délai pour annoncer des projets était ainsi fixé au 31 décembre 1985 et le délai de mise en chantier au 30 juin 1988. La suppression des subventions pour la construction de homes pour personnes âgées fait partie du programme d'ensemble de la nouvelle répartition des tâches 756

entre la Confédération et les cantons. La charge financière supplémentaire qui en résulte pour les cantons est compensée par un abaissement de leur participation au financement de l'AVS. Le contenu du premier train de mesures était connu des gouvernements canto- naux. Afin de leur permettre de planifier à temps la reprise des charges, ils ont été tenus au courant de l'état d'avancement des travaux préparatoires de manière permanente. Ils pouvaient donc planifier à longue échéance et évaluer le nombre des places nécessaires dans les homes pour personnes âgées en tenant compte des aspects financiers et du personnel spécialisé nécessaire. Le nombre des demandes reçues immédiatement avant l'échéance du 31 décembre 1985 (cf. tableau 1 en annexe) était néanmoins très important. L'Office fédéral des assurances sociales, qui doit examiner les demandes, étudie chaque projet avec le concours de l'Office des constructions fédérales sur le plan de la nécessité, de la conception générale, du coût de la construction et de l'exploitation, ainsi que du financement. L'appréciation des conséquences finan- cières et des effets sur le personnel qui en résulteront pour les communes et le canton sont, toutefois, du ressort des autorités cantonales et communales. Le nombre des demandes en suspens a obligé l'Office fédéral des assurances sociales à prendre des mesures permettant de raccourcir et d'accélérer la procédure d'examen. Les cantons en ont été informés par lettre du 8 juillet 1986. La plupart des projets en suspens auprès de l'Office fédéral des assurances sociales (cf. tableau 2 en annexe) sont si avancés que leur réalisation pourrait être entreprise d'ici au 30 juin 1988. Si l'on considère les obligations déjà contractées par les maîtres d'oeuvre (mandat aux architectes, contrats d'entreprise), on peut admettre qu'une prolongation du délai de mise en chantier ne sera en fait nécessaire que dans des cas isolés. Elle sera utile en premier lieu là où la réalisation d'un projet se heurtera à des difficultés imprévisibles (p. ex. en cas d'oppositions). Cependant, les projets que l'on peut qualifier d'insuffisamment préparés seront eux aussi favorisés; ainsi, les cantons qui se sont efforcés de ne présenter que des projets qui pouvaient être réalisés à temps se trouveront lésés. 13 Interventions pour la prolongation du délai Alors qu'aucune intervention n'a été enregistrée concernant l'échéance du délai fixé pour l'annonce des projets, la Question ordinaire du 18 juin 1986 déposée par le conseiller national Leuenberger (Soleure) a donné l'occasion au Conseil fédéral de prendre position sur une prolongation du délai de mise en chantier. Il a expliqué, dans sa réponse, que la suppression de ces subventions était liée à la nouvelle répartition des tâches et qu'elle était, par conséquent, prévisible depuis un bon bout de temps déjà. Il n'y avait donc, selon lui, aucune raison d'entre- prendre une procédure de révision de l'article 155 LAVS. Au cours de l'automne de la même année, certains cantons ont à leur tour demandé au Conseil fédéral de prolonger ce délai, arguant notamment du fait que la mise en chantier de certains projets annoncés à temps n'était guère possible avant l'échéance fixée. Dans sa réponse négative, le Conseil fédéral a fait remarquer que ce délai a été fixé 757

précisément pour limiter l'octroi de subventions aux seuls projets qui pourraient être réalisés dans un laps de temps relativement court. Le 9 mars 1987, le Conseil des Etats a examiné la motion du conseiller aux Etats Dreyer du 1er décembre 1986, qui, vu le nombre important des demandes de subventions pour la construction de homes pour personnes âgées en suspens, demandait le report du délai de mise en chantier. Monsieur Dreyer invoquait le danger d'une trop forte demande sur le marché de la construction pouvant conduire à une charge financière insupportable pour certaines communes. Le Conseil des Etats, suivant la recommandation du Conseil fédéral, a rejeté cette motion à une très faible majorité. 14 Motion Fischer-Sursee du 24 septembre 1987 Le 18 décembre 1987, le Conseil national, de son côté, a examiné une motion Fischer-Sursee du 24 septembre 1987, qui dit en substance: Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de modifica- tion de la loi fédérale sur l'AVS prévoyant une prolongation raisonnable d'au moins deux à cinq ans du délai fixé à l'article 155 LAVS, qui limite l'octroi de subventions pour la construction de homes pour personnes âgées. Dans son développement, le député a, en particulier, invoqué les arguments suivants:

- la réalisation précipitée de projets de construction,

- boom indésirable sur la marché de la construction,

- manque de personnel spécialisé et qualifié. Bien que le Conseil fédéral en ait recommandé le rejet en rappelant le but de la répartition des tâches décidée par le Parlement, le Conseil national a approuvé cette motion à une forte majorité. Le 29 février 1988, elle a également été acceptée par le Conseil des Etats. L'approbation de la motion par les deux Chambres oblige le Conseil fédéral à présenter un projet prévoyant la prolongation du délai pour l'octroi de sub- ventions pour la construction d'établissements pour personnes âgées (art. 15, 1er al., de la loi fédérale sur les rapports entre les conseils, LREC; RS 171.11). 2 Partie spéciale 21 Durée de la prolongation du délai de mise en chantier Conformément aux considérants exposés sous chiffre 12, il devrait s'agir princi- palement d'un geste en faveur de quelques requérants. Plus le délai de mise en chantier sera prolongé et plus les maîtres d'oeuvre qui n'auront pas pu annoncer leur projet jusqu'au 31 décembre 1985 et qui, par conséquent, ne bénéficieront d'aucune subvention s'en trouveront lésés. C'est pourquoi nous vous recomman- dons de faire preuve d'une certaine prudence en ce qui concerne la durée de cette prolongation et vous proposons de la fixer à deux ans. 758

22 Urgence Le but de cette révision, c'est-à-dire donner aux maîtres d'oeuvre la possibilité de retarder le début des travaux de construction sans perdre leur droit aux sub- ventions, ne peut être atteint que si les requérants et les autorités engagées peuvent prendre leurs dispositions à temps. Cela suppose que la prolongation du délai entre en vigueur le plus rapidement possible. Il n'aurait donc pas été judicieux d'opter pour la procédure législative ordinaire. C'est pourquoi, nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral urgent limité à deux ans. Une prolongation de l'arrêté fédéral ne sera pas nécessaire étant donné que le délai fixé pour l'annonce des projets n'est pas modifié. L'arrêté fédéral urgent a cette caractéristique qu'il entre en vigueur immédiate- ment après son adoption, et non après échéance du délai référendaire. 3 Conséquences financières et effet sur l'état du personnel 31 Conséquences pour la Confédération Etant donné que le délai fixé pour l'annonce des projets (31 déc. 1985) reste inchangé, la prolongation du délai de mise en chantier ne devrait en principe pas avoir de conséquences financières. Toutefois, on ne peut pas exclure que certains projets ne puissent pas être mis en chantier avant le délai en vigueur (30 juin 1988). Si l'on admet qu'une vingtaine de projets pourraient se trouver dans cette situation, ce sont environ 25 millions de francs supplémentaires (1,3 mio. de fr. de subvention par projet en moyenne) que l'AVS devrait débourser à cause de la prolongation, ce qui représente une charge supplémentaire de l'ordre de 5 millions de francs pour la Confédération. La prolongation, telle qu'elle est prévue, n'a pas d'effets sur l'état du personnel. 32 Conséquences pour les cantons Au cas où l'hypothèse formulée au chiffre 31 se révélerait exacte, la charge financière des cantons - grâce à la prolongation du délai - diminuerait d'autant. 4 Conformité au Programme de la législature La présente révision de loi n'est pas annoncée dans le Programme de la législature 1987-1991. Il n'était, en effet, pas certain, au moment de leur publication, que le Conseil des Etats accepterait lui aussi la motion Fischer-Sursee. 5 Constitutionnalité L'arrêté fédéral s'appuie sur l'article 34iuater; 7e alinéa, de la constitution. 31997 759

Annexe Subventions de l'AVS pour la construction d'institutions pour personnes âgées Tableau 1 Cantons Décisions 1975-1985 Demandes en suspens au 1" janv. 1986 Dont nouvelles demandes reçues en 1985 Zurich 122 Berne 110 Lucerne 61 Uri 5 Schwyz 19 Obwald 6 Nidwald 5 Glaris 18 Zoug 9 Fribourg 20 Soleure 29 Baie-Ville 17 Baie-Campagne 27 Schaffhouse 12 Appenzell Rh.-Ext 40 Appenzell Rh.-Int 7 Saint-Gall 104 Grisons 36 Argovie 49 Thurgovie 29 Tessin 21 Vaud 49 Valais 22 Neuchâtel 20 Genève 32 •Jura 3 Total 872 39 35 29 4 5 2 4 2 2 36 13 14 8 4 9 1 35 10 9 11 41 30 23 15 23 13 417 12 8 12 1 2 2 1 12 11 3 5 2 2 20 4 2 5 5 5 12 2 10 138') ') Dont 96 demandes en novembre et décembre seulement. 760

Projets annoncés pour lesquels la décision doit être rendue en 1988 Tableau 2 Cantons Nombre d'objets Coûts d'investissement en fr. Subventions probablement versées par l'AVS Mise en chantier en chantier 1er sem. 1988 Zurich 14 Berne 10 Lucerne 9 Uri l Schwyz Obwald 2 Nidwald 2 Glaris Zoug l Fribourg 19 Soleure 8 Bàie-Ville 7 Bàie-Campagne 5 Schaffhouse Appenzell Rh.-Ext Appenzell Rh.-Int Saint-Gall 13 Grisons 4 Argovie 6 Thurgovie 4 Tessin 14 Vaud 7 Valais 14 Neuchâtel 3 Genève 12 Jura 7 Total 162 129 350 000 89 698 000 88 124 000 12800000 11 800 000 10400000 4000000 133 905 000 51100000 56 378 000 45 610 000 48924000 33630000 48000000 15 775 000 100000000 38920000 121 551 000 25700000 145 753 000 39 207 000 27200000 18900000 18600000 3200000 2900000 2300000 800000 28120000 10 700 000 11 840 000 9600000 10300000 8400000 10080000 3300000 22000000 8200000 30400000 6400000 30 608 000 9800000 14 8 9 1 1 2 18 8 6 5 12 4 5 4 13 7 14 3 11 6 1 250 625 000 273 648 000 11 151 Fee W I5- è Ié| 76

76 2 Subventions de l'AVS Nombre de demandes par année, de 1975 à 1985

Arrêté fédéral Projet concernant la prolongation du délai pour l'octroi de subventions de construction par l'assurance-vieillesse et survivants du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34quater, 7e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 19881), arrête: Article premier En dérogation à l'article 155 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants 2), l'assurance peut allouer des subventions pour la construction, l'a- grandissement et la rénovation d'établissements et d'autres installations pour personnes âgées pour autant que le projet ait été annoncé avant le 1er janvier 1986 et que les travaux débutent au plus tard le 30 juin 1990. Art. 2 1 Cet arrêté est de portée générale. 2 II est déclaré urgent conformément à l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitution et entre en vigueur à la date de son adoption. 3 II est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89bis, 2e alinéa, de la constitution et est valable jusqu'au 30 juin 1990. 31997 ') FF 1988 I 754 2> RS 831.10 763

Assemblée fédérale Les conseils législatifs se sont réunis en session de printemps (2e session de la 43e législature), le lundi 29 février 1988, à 14 h. 30 pour le Conseil national et 18 h. 15 pour le Conseil des Etats. Est entrée au Conseil national: Mme Susanna Daepp-Heiniger, maîtresse ménagère et paysanne, de et à Oppligen, en remplacement de M. Adolf Ogi, élu conseiller fédéral. 31999 764

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant la prolongation du délai pour l'octroi de subventions de construction par l'assurance-vieillesse et survivants du 1er mars 1988 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1988 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 09 Cahier Numero Geschäftsnummer 88.006 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 08.03.1988 Date Data Seite 754-764 Page Pagina Ref. No 10 105 367 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.